domingo, 3 de abril de 2022

SOBRE DESTRABE DE III ETAPA DE CHAVINOCHIC


GOBIERNO REGIONAL Y CHAVIMOCHIC DEBEN HABLAR CON LA VERDAD



 
Mónica Sánchez Minchola

El Gerente General del Proyecro Especial Chavimochic a diario brinda declaraciones sobre el destrabe de la III Etapa del Proyecto y el avance de las negocoaciones entre el MIDAGRI y la Concesionaria; el mismo que no pudo ser destrabado por el Gobierno Regional durante 05 años.

Se ha anunciado en medios de comunicación locales y nacionales de la disposición de la concesionaria de desistirse del arbitraje. Sin embargo resulta importante precisar que las medias verdades resultan ser a la larga inexactitudes que lindan con la mentira; ya que la concesionaria sólo ha manidestado su intención de desistirse del proceso arbitral MÁS NO DE SUS PRETENSIONES, con cual tranquilamente más adelante podría acudir a un nuevo arbitraje.

Así lo hizo conocer la Procuraduría Pública del MIDAGRI en su Oficio 1006-2022  al Viceministro de Desarrollo de Agricultura, a la vez de observar que no se ha establecido quien aaumirá las costas y costos del proceso arbitral, así como hacer conocer la inviabilidad de postergar el plazo de lectura del laudo arbitral ya que han venido trabajando en ello.

En suma, los funcionarios y autoridades del Gobierno Regional La Libertad y Chavimochic deben transparentar toda esta información y no generar falsas expectativas en la población como lo han hecho estos 05 años.

Por el bien de Trujillo y la región esperamos se avancen las negociaciones y superen las observaciones, pero eso sí, hablando con claridad y con la verdad.

 

jueves, 31 de marzo de 2022

SÓLO 5% SE EJECUTÓ EN OBRAS

 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD SÓLO EJECUTÓ EL 5 % DE PRESUPUESTO EN OBRAS EN I TRIMESTRE 2022

Mónica Sánchez Minchola


Al 31 de Marzo del año 2022, el gobierno regional La Libertad sólo ejecutó el 5.0 % del presupuesto para la ejecución de obras públicas. Es decir de 547 millones de soles asignados para el año 2022, sólo se gastó 27 millones de soles ubicándonos en el puesto 21 de 25 gobiernos regionales a nivel nacional.

A esto se suma que el promedio de ejecución anual en obras durante la gestión apepista de Manuel Llempén ha sido del 55% en los últimos años.

Obras como la construcción de ambientes del IREN, construcción del colegio José Olaya en La Esperanza, colegio Juan Bautista en Julcán se encuentran en lista de espera.

sábado, 12 de marzo de 2022

LOS ACUERDOS DE ACUÑA Y CASTILLO

ACUÑA NEGOCIÓ DESTRABE DE CHAVIMOCHIC III CON PEDRO CASTILLO?

Voto de Confianza a gabinete Torres, Moción de Vacancia...


Mónica Sánchez Minchola

La noche del 07 de marzo los medios de comunicación daban cuenta de reunión de parlamentarios de la "Comisión de Chavimochic" en palacio de gobierno con el presidente Pedro Castillo. Al ser consultado Héctor Acuña dijo que no abordaron otro tema que no sea el destrabe de la III Etapa de Chavimochic, obra paralizada hace 5 años durante la gestión de APP. 

Al día siguiente, una ajustada votación otorgó la confianza al gabinete Torres, la bancada de APP votó con cálculo fraccionado, tuvo 2 votos en abstención y 2 votos a favor, los hermanos Héctor y Mary Acuña - como para dar un claro mensaje por su apellido - votaron en contra, más tarde tuvimos la hipócrita declaración de Luis Valdez como Secretario General de APP, sorprendido e indignado anunciando que pedirá explicaciones a los congresistas que votaron a favor y en abstención dentro de ellos la "útil" parlamentaria liberteña Magaly Ruíz; era obvio que esos 4 votos fueron decisivos para otorgar la confianza al cuestionado gabinete.

Ayer, todos los medios de comunicación regionales de La Libertad anunciaban con bombos y platillos la pronta reanudación de las obras de la III Etapa de Chavimochic, producto del acuerdo previo entre el presidente Pedro Castillo con los parlamentarios que se consolidó con la reunión de ayer entre Midagri, parlamentarios, funcionarios, gobierno regional y la concesionaria Odebrecht hoy NOVONOR; el acuerdo al que arribaron es el desistimiento del arbitraje en curso y la inmediata reanudación de la III Etapa de Chavimochic. Como liberteña sin duda me genera gran expectativa esta noticia, la cual reclamamos por más de 5 años ante la ineficiencia del gobierno regional apepista para dar solución a esta megaobra paralizada.

Sin embargo, como ciudadana no puedo dejar de expresar mi profunda indignación al tener la seguridad que César Acuña - candidato oficial  al Gobierno Regional La Libertad por APP y en cuya gestión se paralizó esta importante obra - hoy calculando sumar votos y evitar cuestionamientos en la campaña electoral, haya negociado con Pedro Castillo el futuro del pueblo peruano dejándonos un gabinete altamente improvisado y cuestionado, generando una gran inestabilidad en el país.

En suma, queda claro que deben verse afectados directamente los intereses económicos, políticos, electoreros del presidente - fundador de APP César Acuña, para que recién decida adoptar una decisón firme que beneficie a los liberteños, hipotecando sus votos, sus parlamentarios y al pueblo peruano. Es decir, que la negociación o acuerdo entre Acuña y Castillo que tanto se preguntan y no entienden los medios periodísticos nacionales está relacionado a no afectar la campaña electoral al gobierno regional de La Libertad de César Acuña, bastión que no quiere perder a pesar de las desastrozas gestiones regional y municipal de La Libertad y Trujillo.

Para corroborrar su zigzageante y cantinflesca postura, ayer desde arequipa dijo que no habían los votos ni la causal para una vacancia presidencial y deseaba que el presidente haga las cosas bien, más tarde ante la lluvia de críticas a través de un twiitter aclaró que sí votará por admitir la vacancia presidencial.

Estos negociantes de la política, que privilegian sus intereses económicos, políticos, electorales y que juegan con todo un pueblo como si fuera un tablero de ajedrez son los que no queremos más; liberteños estamos advertidos!

viernes, 3 de diciembre de 2021

5° ANIVERSARIO CHAVIMOCHIC III PARALIZADO

 


GORE EJECUTIVO y 5° AÑOS DE CHAVIMOCHIC III PARALIZADO



Abogada Mónica Sánchez Minchola

Desde el 09 de diciembre de 2016 en que se paralizó la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic hasta el 24 de julio del año 2020 las gestiones regionales apepistas de los gobernadores Acuña – Valdez – Llempén fueron incapaces de destrabar la más importante obra de la región La Libertad.

Más adelante, el 24 de julio de 2020 se suscribió el Convenio entre el Gobierno Regional La Libertad y el Ministerio de Agricultura y Riego por el cual se transfiere la titularidad del Proyecto Especial Chavimochic a favor del MINAGRI por el plazo de dos (02) años debido a que las dos propuestas de adenda de reanudación y caducidad realizadas por el Gobierno Regional para que sea Odebrecht quien culmine la ejecución de la Presa Palo Redondo contaron con opinión desfavorable vinculante del MEF. Ha transcurrido un año y medio y el gobierno central al igual que el regional ha sido incapaz de proponer alguna alternativa de solución.

 

Por otro lado, el 27 de febrero de 2017 Odebrecht inició un arbitraje conforme a las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI debido al incumplimiento del Gobierno Regional La Libertad en la entrega de los terrenos saneados para la ejecución del canal madre; dicho arbitraje culmina el 05 de diciembre del presente año encontrándose pendiente la emisión del laudo.

 

En este contexto, se realiza el GORE EJECUTIVO Descentralizado en la ciudad Trujillo sin ninguna expectativa de un anuncio presidencial sobre el destrabe y reactivación y peor aún en medio de serios cuestionamientos al gobierno del presidente Castillo por su falta de transparencia y capacidad de gobierno; por lo que a pocos meses de culminar el plazo del convenio entre la región La Libertad y MINAGRI este GORE EJECUTIVO sólo sirve para que ambas autoridades celebren el 5° aniversario de paralización de la III Etapa de Chavimochic y su incapacidad conjunta de destrabarlo, así como para hacer más fuerte el sonido de las campanas de admisión de la moción de vacancia presidencial, así lo pide el pueblo!

 


miércoles, 28 de julio de 2021

 


Mensaje Presidencial del Bicentenario

Mónica Sánchez Minchola

En estas Fiestras Patrias que conmemoramos el Bicentenario de nuestra Independencia, el presidente Pedro Castillo ha realizado una serie de anuncios y he advertido una serie de omisiones. Debo destacar el desorden, incoherencia y falta de exactitud en cuanto a metas claras. Asimismo se ha dejado de lado el respeto a los protocolos, simbolismos como la vestimenta, la parada militar, el despacho en Palacio de Gobierno.

He advertido un discurso sin líneas estratégicas claras y coincido con los analistas políticos que no tuvo un hilo conductor y parecía un collage de varias ideas de diferentes asesores que no guardaban relación unos con otros.

En Salud, se ofreció llegar al 70% de vacunación a fines del 2021, de la construcción de hospitales sin especificar cuántos y en que regiones, con que recursos y en cuanto tiempo.

En Reactivación Económica, anunció el respeto a la.propiedad privada, recuperación de empleos, no expropiar, orden y predectibilidad económica para la inversión. Como medidas concretas 1 millón de empleos en 1 año, transferencias de 3 mil millones a municipios y regiones, mil millones para trochas carrozables, 700 millones para obtas pequeñas de Trabaja Perú, bono de 700 soles para las familias con víctimas del Covid, entre otros.

En Educación, declarará en emergencia la educación pública, mil millones para la deuda social con el magisterio, ingreso libre a la universidad, internet como derecho, vivienda para profesores de zonas rurales, clases presenciales a partir del 2022, incrementar el presupuesto para Educación, duplicar la asignación presupuestal, entre otros.

En los sectores Vivienda, Agricultura, Mujer no hubieron anuncios concretos, sin precisar metas de reducción de anemia, desnutrición crónica infantil y pobreza.

Algunos anuncios por destacar como el rol de las rondas campesinas, las Fuerzas Armadas, descentralización del gasto de publicidad, creación del nuevo Sistema de Protección Social y los proyectos del Tren Inca y el Tren Grau.

Para la región La Libertad no hubo ningún anuncio general ni particular, el presidente del pueblo se olvidó del Perú profundo y descentralizado.

Sin duda, se desarrolló con mayor detenimiento y detalle su promesa de campaña, la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, anuncio que no hace sino generar una gran incertidumbre para la inversión privada lo cual no genera confianza ni estabilidad y conttadice lo anunciado líneas arriba de orden y predictibilidad para generar inversión privada y reactivación económica. Se busca modificar el artículo 206° de la Constitución para convocar un referéndum o a través del Tribunal Constitucional, en suma sí o sí se pretende una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución para adecuar los contratos ley y su modelo.

Discurso desordenado, confuso, improvisado sumado a la falta de primer ministro y gabinete ministerial hasta el 30 de Julio, tenemos un estado y gobierno paralizado, mal inicio para el presidente del bicentenario.

monicasanchezminchola@blogspot.com.pe

@MonicaSanchezM1


martes, 28 de julio de 2020

Mensaje Presidencial 28 de Julio

 Mónica Sánchez



El mensaje presidencial fue un recuento de las crisis que ha afrontado el gobierno,  crisis política e institucional, la crisis de corrupción, crisis de gobernabilidad que conllevó al cierre del congreso y la crisis de la pandemia.

Como muchos analistas comentan pareció un libro de ocurrencias o una lista de compras, detallando acciones ya realizadas y millones de soles destinados a diferentes actividades ante las citadas crisis, sin mayor impacto. No abordó acciones concretas ante un posible rebrote de la pandemia.

Las anuncios más importantes fueron los 20 mil millones de inversión destinados al Sector Salud, el segundo bono familiar universal de 760 soles para 8,5 millones de hogares, pensión de orfandad por 200 soles mensuales, la ejecución de obras bajo el mecanismo de convenio de estado a estado (linea 3 y 4 del metro, la carretera central, 75 colegios, 44 hospitales, 24 proyectos de agua y saneamiento), 5,000 policías más para la seguridad ciudadana.

Para la región La Libertad, anunció que se destrabó la III Etapa de Chavimochic después de meses de negociación entre el gobierno regional y el Ministerio de Agricultura, lo cual resulta inexacto porque sólo se ha firmado el Convenio de transferencia, después de 04 meses en que se concrete la transferencia se iniciarán las acciones y  el mecanismo de destrabe que esperamos sea exitoso; asimismo anunció la puesta en funcionamiento del Hospital de Pacasmayo.

Finalmente, planteó un Pacto Perú con desafíos y una agenda conjunta con miras al bicentenario, i) Sistema Unificado de Salud, ii) Calidad Educativa cerrando brechas entre eduacación urbana y rural, iii) Crecimiento Económico Sostenible, iv) Reforma Política y Judicial, v) Lucha contra la pobreza y extrema pobreza.

No se hizo ninguna autocrítica respecto al subregistro de infectados y fallecidos en lo que va de la pandemia, los anuncios aislados debieron estar acompañados por el cómo se van a implementar, poco sobre la forma como se Reactivará la economía, en suma un mensaje largo, mirando mucho en lo que se hizo en el pasado y poco en lo que se va a hacer en el corto y mediano plazo.

monicasanchezminchola.blogspot.com
@MonicaSanchezM1
#PropuestaLibertad

martes, 21 de julio de 2020

TRANSFERENCIA DE CHAVIMOCHIC III

Mónica Sánchez
Abogada – Consultora


Para hoy martes 21 de Julio que se cumplen 53 años de creación del Proyecto Especial Chavimochic, se ha programado la Sesión de Consejo Regional que decidirá la suerte de la III Etapa, los Consejeros Regionales deberán debatir si autorizan al gobernador regional suscribir el Convenio entre el Gobierno Regional La Libertad y el Ministerio de Agricultura para la transferencia de titularidad.

En enero, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió opinión desfavorable a la propuesta de Segunda Adenda del Gobierno Regional, que consistía en que Odebrecht culmine la Presa Palo Redondo. Actualmente han transcurrido 03 años y medio de paralizada la obra, 02 años de la gestión de Acuña – Valdez y 01 año y medio de la gestión LLempén, sin que logren destrabar este importante proyecto de irrigación, postergando la generación de miles de puestos de trabajo y la incorporación de más de 60 mil hectáreas a la agricultura.


Faculta la firma del Convenio de subrogación de titularidad, la décimo cuarta disposición complementaria final del Decreto de Urgencia N° 021-2020 que también establece un Modelo de Ejecución de Inversiones Públicas recogiendo las mejores prácticas y altos estándares internacionales en materia de inversión pública, gestión de proyectos, asistencia técnica para la gestión, entre otros; modelo utilizado en los Juegos Panamericanos y ahora en las obras de Reconstrucción contempladas en el Convenio de Estado a Estado suscrito con el Reino Unido y que será aplicado para destrabar la III Etapa a cargo del Ministerio de Agricultura.

Al aprobarse el Convenio, en 30 días se realizará la transferencia documentaria para el cambio de titularidad; la contratación de seguros, los procesos judiciales, arbitrales y pagos derivados de éstos serán asumidos por el Ministerio de Agricultura. El Gobierno Regional seguirá a cargo de la I y II Etapa y custodiará los terrenos y obras existentes.
Nuestra propuesta pública del mes de enero, ratifica -a pesar de nuestra posición contraria al centralismo y entreguismo- que la transferencia es la salida viable en razón que la III Etapa se encuentra priorizada en el Plan de Infraestructura para la Competitividad, lo que permitirá acelerar su ejecución y se adopten medidas urgentes para la reactivación económica tan necesaria por los efectos de la pandemia.

Sin embargo, también resulta preocupante la recurrente ejecución de modelos internacionales que exceptúan la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado debido a que se rigen por normas internacionales y con costos significativos para nuestro país, esperamos se realice una adecuada transferencia de conocimientos a todo nivel.

Después de tantos ofrecimientos incumplidos y falsas expectativas generadas por las autoridades regionales durante 03 años y medio, urge poner en marcha la ejecución del Convenio para que se culmine de la presa Palo Redondo, lo que permitirá la generación de miles de puestos de trabajo e incorporará miles de hectáreas a la agricultura.

monicasanchezminchola.blogspot.com
@MonicaSanchezM1
#PropuestaLibertad